ALT YÜKLENİCİ (TAŞERON) SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
Bir tarafta, …………………………… adresinde faaliyet gösteren, …………………………… Ticaret Sicili’ne …………… sicil numarası ile kayıtlı, …………………………… Vergi Dairesi ve …………………………… vergi numarasıyla mükellef olan (“ANA YÜKLENİCİ”),
diğer tarafta, …………………………… adresinde faaliyet gösteren, …………………………… Ticaret Sicili’ne …………… sicil numarası ile kayıtlı, …………………………… Vergi Dairesi ve …………………………… vergi numarasıyla mükellef olan (“ALT YÜKLENİCİ”),
arasında aşağıdaki şartlarla işbu Alt Yüklenici (Taşeron) Sözleşmesi akdedilmiştir.

---

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; Ana Yüklenici’nin üstlenmiş olduğu …………………………… projesi kapsamında, Alt Yüklenici’nin üstleneceği iş kalemleri, sorumluluklar ve teknik şartların belirlenmesidir.

---

MADDE 2 – İŞİN TANIMI VE KAPSAMI

2.1. Alt Yüklenici, …………………………… (ör. elektrik tesisatı, mekanik işler, betonarme, peyzaj vb.) işlerini sözleşme ekinde belirtilen teknik şartnameye uygun olarak tamamlamayı taahhüt eder.
2.2. Alt Yüklenici, işin ifası sırasında ilgili mevzuata, iş güvenliği kurallarına ve proje planına uymak zorundadır.
2.3. Alt Yüklenici, işin teslimini ………/………/……… tarihine kadar tamamlayacaktır.

---

MADDE 3 – BEDEL VE ÖDEME

3.1. İşin toplam bedeli ……………… TL (……………… Türk Lirası) olup, ödemeler şu şekilde yapılacaktır:

• %…… avans ödemesi sözleşme imzasıyla birlikte,

• %…… işin %50’si tamamlandığında,

• %…… işin geçici kabulünde,

• %…… işin kesin kabulünde.

3.2. Ödemeler, fatura karşılığında ve banka aracılığıyla yapılacaktır.
3.3. Ana Yüklenici, Alt Yüklenici’ye yapılan ödemelerden yasal kesintileri yapma hakkına sahiptir.

---

MADDE 4 – ALT YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Alt Yüklenici, işin ifası için gerekli işçi, ekipman ve malzemeleri kendi imkânlarıyla temin edecektir.
4.2. Alt Yüklenici, iş güvenliği tedbirlerini almakla ve çalışanlarının SGK primlerini yatırmakla yükümlüdür.
4.3. Alt Yüklenici, işi eksiksiz ve zamanında teslim etmeyi taahhüt eder.
4.4. Alt Yüklenici, iş sırasında üçüncü kişilere vereceği zararlardan bizzat sorumludur.

---

MADDE 5 – ANA YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Ana Yüklenici, Alt Yüklenici’ye işin yapılacağı alanı zamanında teslim edecektir.
5.2. Ana Yüklenici, işin yürütülmesi için gerekli onayları ve izinleri alacaktır.
5.3. Ana Yüklenici, Alt Yüklenici’nin işini gereksiz yere engellemeyecek ve işin koordinasyonunu sağlayacaktır.

---

MADDE 6 – GECİKME VE CEZAİ ŞART

6.1. Alt Yüklenici, işi zamanında teslim etmezse her gecikme günü için ……………… TL gecikme cezası ödemeyi kabul eder.
6.2. Gecikmenin mücbir sebep nedeniyle olması halinde cezai şart uygulanmaz.
6.3. İşin ayıplı veya eksik yapılması halinde Alt Yüklenici, bu ayıpları derhal gidermekle yükümlüdür.

---

MADDE 7 – GARANTİ VE KABUL

7.1. Alt Yüklenici, işin tesliminden itibaren ………… yıl süreyle garanti vermektedir.
7.2. Geçici kabul, işin tamamlanmasıyla yapılacak; kesin kabul ise garanti süresinin sonunda gerçekleştirilecektir.
7.3. Garanti süresi içinde ortaya çıkan ayıplı işler Alt Yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

---

MADDE 8 – SÜRE VE FESİH

8.1. İşbu sözleşme ………/………/……… tarihinde yürürlüğe girer ve işin kesin kabulü ile sona erer.
8.2. Taraflardan biri yükümlülüklerini yerine getirmezse diğer taraf yazılı bildirimle sözleşmeyi feshedebilir.
8.3. Fesih halinde, tamamlanmış iş bedeli oranında ödeme yapılır.

---

MADDE 9 – MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. İşbu sözleşme taraflar arasında yapılmış tek ve nihai anlaşmadır.
9.2. Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe mevcut adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.
9.3. Sözleşme hükümlerinin geçersizliği diğer hükümleri etkilemez.

---

MADDE 10 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacak olup, …………………………… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

---

ANA YÜKLENİCİ          ALT YÜKLENİCİ
İsim – İmza              İsim – İmza

                          HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ YAĞMUR YORULMAZ