GEMİ İNŞA VE TESLİM SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
Bir tarafta …………………………… (bundan sonra “Tersane” olarak anılacaktır),
Diğer tarafta …………………………… (bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır).

---

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme; Tersane tarafından Alıcı için ………… tipinde, ………… gros tonajlı, ………… motor gücüne sahip ve ………… özelliklerle donatılmış bir geminin inşa edilmesi ve sözleşmede belirlenen şartlarda Alıcıya teslim edilmesine ilişkindir.

---

MADDE 2 – TESLİM TARİHİ VE YERİ

2.1. Gemi, ………… tarihinde inşa tamamlanarak ………… limanında Alıcıya teslim edilecektir.
2.2. Mücbir sebepler dışında teslimin gecikmesi halinde Tersane, her gecikilen gün için ………… tutarında gecikme tazminatı ödemeyi kabul eder.

---

MADDE 3 – TEKNİK ŞARTNAME

3.1. Geminin inşasında uygulanacak teknik özellikler ve standartlar, işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan Teknik Şartname’de detaylandırılmıştır.
3.2. Alıcı, yapım süreci boyunca gerekli kontrolleri ve denetimleri yapma hakkına sahiptir.
3.3. Geminin ulusal ve uluslararası klas kuruluşları tarafından onaylı sertifikalara sahip olması zorunludur.

---

MADDE 4 – BEDEL VE ÖDEME PLANI

4.1. Geminin inşa bedeli toplam ………… USD/EUR’dur.
4.2. Ödeme planı şu şekildedir:

• %20 Sözleşme imzasında avans,

• %30 Gövdenin tamamlanmasında,

• %30 Donanım ve motor montajı tamamlandığında,

• %20 Teslimat tarihinde.
  4.3. Ödemelerde gecikme olması halinde, ………… oranında gecikme faizi uygulanır.

---

MADDE 5 – GARANTİ VE SORUMLULUKLAR

5.1. Tersane, teslim tarihinden itibaren ………… yıl süreyle gemide ortaya çıkabilecek imalat ve montaj hatalarından sorumludur.
5.2. Alıcı, gemiyi kullanım amacına uygun şekilde işletmekle yükümlüdür.
5.3. Garanti kapsamındaki arızalar, Tersane tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

---

MADDE 6 – SİGORTA VE RİSKLER

6.1. İnşa süresince gemi, tersane tarafından “Builder’s Risk” sigortası kapsamında sigortalanacaktır.
6.2. Teslim sonrasında riskler Alıcıya geçecektir.

---

MADDE 7 – FESİH

7.1. Taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, diğer taraf yazılı bildirim yaparak sözleşmeyi feshedebilir.
7.2. Fesih halinde ödenmiş bedellerden, gerçekleşen imalat masrafları mahsup edilerek iade yapılır.

---

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Türk Ticaret Kanunu, Deniz Ticareti Hükümleri uygulanır.
Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemeleri ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) yetkilidir.

---

TERSANE       ALICI
İsim – İmza       İsim – İmza

                                              HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ YAĞMUR YORULMAZ