TAŞERON SÖZLEŞMESİ
TAŞERON SÖZLEŞMESİ
Sözleşme Tarihi: [Gün/Ay/Yıl]
Sözleşme No: [Varsa numara]
Bu Taşeron Sözleşmesi, aşağıda bilgileri yer alan taraflar arasında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, taşeron hizmetleri ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla akdedilmiştir.
1. TARAFLAR
1.1 Ana Yüklenici (İşveren / Asıl İş Sahibi)
- Adı-Soyadı / Unvanı: [Ana Yüklenicinin Adı veya Şirket Unvanı]
- Vergi No / T.C. Kimlik No: [XXXXXXXXX]
- Adres: [Ana Yüklenicinin Adresi]
- Telefon: [XXXXXXXXX]
- E-posta: [XXXXXXXXX]
1.2 Taşeron (Alt Yüklenici / Hizmet Sağlayıcı)
- Adı-Soyadı / Unvanı: [Taşeronun Adı veya Şirket Unvanı]
- Vergi No / T.C. Kimlik No: [XXXXXXXXX]
- Adres: [Taşeronun Adresi]
- Telefon: [XXXXXXXXX]
- E-posta: [XXXXXXXXX]
Taraflar işbu sözleşmede “Ana Yüklenici” ve “Taşeron” olarak anılacaktır.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşmenin konusu, Ana Yüklenici’nin yürüttüğü iş kapsamında, belirli bir işin veya hizmetin Taşeron tarafından yerine getirilmesi ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
- Proje Adı / İşin Tanımı: [İnşaat, lojistik, bakım-onarım, temizlik, güvenlik vb.]
- İşin Yapılacağı Adres: [Tam Adres]
- Sözleşme Süresi: [Başlangıç ve Bitiş Tarihi]
- Taşeronun Yükümlülükleri: [Detaylı Açıklama]
- Ana Yüklenicinin Yükümlülükleri: [Detaylı Açıklama]
3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1 Ana Yüklenicinin Yükümlülükleri
- Ana Yüklenici, Taşeron’un çalışmalarını mevzuata uygun şekilde yapmasını sağlamakla yükümlüdür.
- Taşeron’a işin tamamlanması için gerekli bilgileri, belgeleri ve talimatları zamanında iletmek zorundadır.
- Ana Yüklenici, Taşeron’un faaliyetlerini denetleme hakkına sahiptir ve işin ilerleyişi hakkında düzenli rapor talep edebilir.
3.2 Taşeronun Yükümlülükleri
- Taşeron, sözleşmede belirtilen işi eksiksiz ve zamanında tamamlamakla yükümlüdür.
- Taşeron, çalışanlarının sigorta işlemlerini yapmak ve iş sağlığı güvenliği kurallarına uymak zorundadır.
- Taşeron, çalışmalar sırasında çevreye zarar vermemeyi, iş güvenliği önlemlerini almayı ve ilgili mevzuata uygun hareket etmeyi kabul eder.
- Taşeron, işin ilerleyişi hakkında düzenli olarak Ana Yüklenici’ye rapor sunacaktır.
4. İŞİN TAMAMLAMA VE TESLİM KOŞULLARI
- Taşeron, üstlendiği işi [X] gün içinde tamamlamayı ve Ana Yüklenici’ye teslim etmeyi taahhüt eder.
- Teslim aşamasında, işin eksiksiz ve sözleşmeye uygun olup olmadığı Ana Yüklenici tarafından kontrol edilecektir.
- Eksik veya hatalı iş teslimi halinde, Taşeron belirlenen süre içinde eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.
5. ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI
- Toplam Sözleşme Bedeli: [X TL/USD/EUR]
- Ödeme Şekli: [Banka Havalesi / EFT / Çek / Nakit]
- Ödeme Vadeleri:
- Başlangıç Ödemesi: [X TL], ödeme tarihi [Gün/Ay/Yıl]
- Ara Ödemeler: [X TL], ödeme tarihleri [Gün/Ay/Yıl]
- Son Ödeme: [X TL], ödeme tarihi [Gün/Ay/Yıl]
- Ana Yüklenici, Taşeron’a yapılan iş ve ilerleme raporlarına bağlı olarak ödemeleri belirtilen sürelerde gerçekleştirecektir.
- Taşeron’un işi tamamlamaması veya sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda, ödemeler kısıtlanabilir veya kesilebilir.
6. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE CEZAİ ŞARTLAR
6.1 Sözleşmenin Feshi
- Taraflardan biri, sözleşme şartlarını ihlal ederse, diğer taraf yazılı bildirim ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
- Taşeron, işi sözleşmede belirtilen sürede tamamlamazsa, Ana Yüklenici sözleşmeyi feshetme ve zararlarını talep etme hakkına sahiptir.
6.2 Cezai Şartlar
- Taşeron, sözleşme gerekliliklerine uymadığı takdirde toplam sözleşme bedelinin %X’ini cezai şart olarak ödemeyi kabul eder.
- Ana Yüklenici, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse, günlük gecikme faizi uygulanacaktır.
7. GİZLİLİK VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
- Taraflar, işbu sözleşme kapsamında edindikleri bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamaz.
- Taşeron tarafından tamamlanan işin mülkiyeti Ana Yüklenici’ye ait olacak olup, aksi belirtilmedikçe üçüncü şahıslara devredilemez.
8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
- Taraflar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilafları öncelikle müzakere yoluyla çözmeye çalışacaktır.
- Taraflar arasında çözülemeyen ihtilaflarda, [Şehir] Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9. SON HÜKÜMLER
- İşbu sözleşme [X] nüsha olarak hazırlanmış olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır.
- Taraflardan herhangi biri, yazılı bildirim olmadan sözleşme hükümlerinde değişiklik yapamaz.
- Taraflar, sözleşme maddelerini kabul ettiklerini beyan ederler.
📌 ANA YÜKLENİCİ (İşveren / Asıl İş Sahibi)
Adı-Soyadı / Unvanı: [Ana Yüklenici Adı]
İmza: __________
📌 TAŞERON (Alt Yüklenici / Hizmet Sağlayıcı)
Adı-Soyadı / Unvanı: [Taşeron Adı]
İmza: __________