WEB SİTESİ TASARIM VE YAZILIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

---

Madde 1 – Taraflar

İşbu Web Sitesi Tasarım ve Yazılım Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”);
bir tarafta {YÜKLENİCİ}:
[Yüklenici şirketin tam unvanı]
Adres: [Yüklenici şirketin açık adresi]
Mersis No: [Yükleniciye ait MERSİS numarası]
E-posta: [Yüklenici e-posta adresi]
(Bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır)

diğer tarafta {İŞVEREN}:
Adı-Soyadı: [Gerçek kişi işverenin adı soyadı / Tüzel kişi ise tam unvanı]
T.C. Kimlik No / Vergi No: [İşverenin T.C. Kimlik veya Vergi numarası]
Adres: [İşverenin açık adresi]
Telefon: [Telefon numarası]
E-posta: [E-posta adresi]
(Bundan sonra “İŞVEREN” olarak anılacaktır.)

Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

---

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme; YÜKLENİCİ tarafından İŞVEREN’e ait [Projenin amacı – örneğin: “gayrimenkul danışmanlık hizmeti sunan”] ürün veya hizmetlerin tanıtımına yönelik bir web sitesinin tasarımı, kodlaması, içeriğin yerleştirilmesi, test edilmesi, yayına alınması ve bakım hizmetlerinin verilmesine ilişkin esasları belirlemektedir.

---

Madde 3 – Tanımlar

(Standart tanımlar, özel isim gerekmez)

---

Madde 4 – Sözleşme Süresi ve Teslim

• Teslim süresi: [Gün / takvim süresi – örn. 60 gün]

• Sözleşme başlangıç tarihi: [Tarih girilecek]

---

Madde 5 – Bedel ve Ödeme Planı

• Toplam bedel: [Örneğin: 90.000 TL + KDV]

• Ödeme takvimi:

  • Sözleşme imzasında: [1. taksit tutarı]

  • Tasarım onayı sonrası: [2. taksit tutarı]

  • Proje tesliminde: [3. taksit tutarı]

• Ödemelerin yapılacağı banka hesabı:
  Banka: [Banka adı]
  IBAN: [YÜKLENİCİ’nin banka IBAN numarası]

---

Madde 6 – YÜKLENİCİ’nin Yükümlülükleri

(Genel teknik hükümler, kişisel veri gerekmez)

---

Madde 7 – İŞVEREN’in Yükümlülükleri

(Genel yükümlülükler)

---

Madde 8 – Fikri Mülkiyet Hakları

• Kodlara, grafiklere ve içeriğe ilişkin hakların devri belirtilir.

• Varsa [önceden lisanslı kullanılacak üçüncü parti bileşenlerin listesi] eklenebilir.

---

Madde 9 – Gizlilik ve Sır Saklama

(Genel hükümler)

---

Madde 10 – Cezai Şart

• Gecikme cezası: [Örneğin: her gün için 1.000 TL]

• Ödeme temerrüdü süresi: [Örneğin: 15 gün]

---

Madde 11 – Sözleşmenin Feshi

• İhtar süresi: [örneğin 7 gün]

---

Madde 12 – Mücbir Sebep

• Süre sınırı: [örneğin: 30 gün]

---

Madde 13 – Uyuşmazlıkların Çözümü

• Yetkili Mahkeme: [örn: İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri]

• Alternatif çözüm yolu: [örn: Arabuluculuk]

---

Madde 14 – Diğer Hükümler

• Sayfa sayısı ve ek sayısı: [Gerekirse belirtiniz]

---

Madde 15 – Ekler

• Ek-1: [Teknik Şartname Başlığı]

• Ek-2: [Fatura bilgileri ve ödeme takvimi]

• Ek-3: [İŞVEREN tarafından sağlanacak içerik ve görsel listesi]

---

İMZA BÖLÜMÜ

Tarih: [İmza tarihi]

<div style=”display: flex; justify-content: space-between;”> <div> **YÜKLENİCİ** (Şirket Unvanı): **[Yüklenici şirket tam unvanı]** Yetkili: **[Yetkili kişi adı-soyadı, unvanı]** İmza: ____________________ </div> <div> **İŞVEREN** Adı Soyadı / Şirket: **[İşveren adı soyadı ya da unvanı]** T.C. Kimlik No / Vergi No: **[Uygunsa]** İmza: ____________________ </div> </div>

 

                                                         HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ YAĞMUR YORULMAZ