ÜRÜN TESLİM SÖZLEŞMESİ

ÜRÜN TESLİM SÖZLEŞMESİ

TARİH: …/…/…

İşbu Ürün Teslim Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda bilgileri belirtilen taraflar arasında, belirli ürünlerin teslimine ilişkin şartları düzenlemek amacıyla yapılmıştır.

---

1. TARAFLAR

TESLİM EDEN (SATICI):
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı: …
Adresi: …
Telefon: …
E-posta: …
Vergi Dairesi ve Numarası: …

TESLİM ALAN (ALICI):
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı: …
Adresi: …
Telefon: …
E-posta: …
Vergi Dairesi ve Numarası: …

---

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme, SATICI tarafından ALICI’ya aşağıda belirtilen ürünlerin teslimi ve teslim süreci ile ilgili koşulların düzenlenmesini kapsar.

• Ürün Adı: …
• Miktar: …
• Birim Fiyatı: … TL
• Toplam Fiyat: … TL
• Teslim Tarihi: …
• Teslim Yeri: …

---

3. TESLİM ŞARTLARI

3.1. SATICI, ürünleri belirtilen teslim tarihinde ve teslim yerinde ALICI’ya eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim edecektir.
3.2. ALICI, teslim edilen ürünleri kontrol ederek, eksiklik veya ayıpları derhal yazılı olarak SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
3.3. Taşıma ve nakliye masrafları:

• SATICI tarafından karşılanacaktır.
• ALICI tarafından karşılanacaktır.

---

4. ÖDEME ŞARTLARI

4.1. ALICI, toplam ürün bedelini şu şekilde ödeyecektir:

• Peşin ödeme: … TL
• Vadeli ödeme: … TL (ödeme planı: …)
  4.2. Ödemeler, SATICI’nın banka hesabına havale/eft yöntemiyle veya elden makbuz karşılığı yapılacaktır.
  4.3. Ödeme gecikmesi durumunda, her geciken gün için aylık %… oranında gecikme faizi uygulanır.

---

5. ÜRÜN KABULÜ VE GARANTİ

5.1. ALICI, teslim edilen ürünleri kontrol ederek, herhangi bir kusur, eksiklik veya teknik hata tespit etmesi durumunda, bu durumu SATICI’ya yazılı olarak bildirir. Bildirim yapılmaması durumunda ürünler, eksiksiz kabul edilmiş sayılır.
5.2. SATICI, teslim edilen ürünlerin kalite standartlarına uygun olduğunu ve herhangi bir üretim veya malzeme hatası içermediğini garanti eder.
5.3. Kusurlu ürünler, SATICI tarafından ücretsiz olarak onarılacak, değiştirilecek veya iade alınacaktır.

---

6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. SATICI’nın Yükümlülükleri:

• Ürünleri zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmek.
• Teslim edilen ürünlerin sözleşme şartlarına uygun olmasını sağlamak.

6.2. ALICI’nın Yükümlülükleri:

• Belirlenen ödeme planına uygun olarak ödemeleri yapmak.
• Teslim edilen ürünleri zamanında kontrol etmek ve herhangi bir sorun durumunda derhal bildirimde bulunmak.

---

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Teslim edilen ürünlerin tasarımları ve içeriği üzerinde, aksi belirtilmedikçe, SATICI’nın fikri mülkiyet hakları saklıdır.
7.2. ALICI, bu hakları ihlal etmeyeceğini ve izinsiz kopyalama veya dağıtım yapmayacağını taahhüt eder.

---

8. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

8.1. Taraflar, karşılıklı mutabakat ile sözleşmeyi sona erdirebilir.
8.2. Sözleşme, teslimatın tamamlanması ve ödemelerin yapılması ile sona erer.
8.3. Taraflardan biri sözleşme hükümlerine aykırı davranırsa, diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

---

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. Taraflar, sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkları öncelikle müzakere yoluyla çözmeye çalışacaktır.
9.2. Müzakere ile çözüm sağlanamaması durumunda, … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

---

10. YÜRÜRLÜK VE İMZALAR

Bu sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatıyla … tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmış olup, bir nüshası SATICI’da, diğer nüshası ALICI’da saklanacaktır.

SATICI:
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı: …
Tarih: …
İmza: …

ALICI:
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı: …
Tarih: …
İmza: …