TAŞERON SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

Bir tarafta kanuni ikametgahı ………………………………………….. adresinde bulunan …………………………… (bundan sonra İşveren olarak anılacaktır),
Diğer tarafta kanuni ikametgahı ………………………………………….. adresinde bulunan …………………………… (bundan sonra Taşeron olarak anılacaktır),
işbu sözleşmeyi aşağıda belirtilen şartlarla imzalamışlardır.

Taraflar, işbu sözleşmede belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmiş olup, adres değişikliği yazılı bildirilmediği sürece yapılan tüm tebligatlar geçerli kabul edilecektir.

---

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; İşveren’e ait ……………………… adresindeki taşınmazda, onaylı projelere ve teknik şartnamelere uygun olarak ……………………… işlerinin Taşeron tarafından yapılmasıdır.

---

3- İŞİN BEDELİ

Sözleşme konusu işin bedeli; işçilik, nakliye, yükleme-boşaltma, sigorta primleri, taşeron karı ve genel giderler dahil, KDV hariç ……………… TL olarak belirlenmiştir.

---

4- İŞİN SÜRESİ

Yer teslimi yapıldıktan sonra işin süresi ………. takvim günüdür. Mücbir sebepler halinde süre, tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile uzatılabilir.

---

5- İŞE BAŞLAMA, BİTİRME VE GECİKME CEZASI

• Yer teslim tutanağındaki tarih işe başlama tarihi sayılır.

• İş, ……….. gün içinde geçici kabule hazır hale getirilecektir.

• Taşeronun gecikmesi halinde her gün için ………. TL gecikme cezası uygulanır.

• Gecikme süresi ……… günü aşarsa, İşveren hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

---

6- KESİN TEMİNAT

Taşeron, işbu sözleşmenin imzası ile birlikte ……………… TL tutarında kesin teminat verecektir. İşin kesin kabulü sonrası teminat iade edilecektir.

---

7- RESMİ VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

• Tüm vergi, harç, sigorta primleri, muhtasar, fon kesintileri ve sair yükümlülükler Taşeron’a aittir.

• Taşeron, tüm çalışanlarını 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı çalıştıracaktır.

• Taşeronun işçileri, İşveren’den hiçbir hak talep edemez.

---

8- FİYATLAR VE VERGİ DEĞİŞİKLİĞİ

Taşeronun teklif ettiği fiyatlar sabittir. Vergi, işçilik veya malzeme artışları gerekçesiyle fiyat farkı talep edilemez.

---

9- İŞİN KONTROLÜ VE FENNİ MESULİYET

• Yapılacak işler, İşveren veya vekili tarafından kontrol edilecektir.

• Uygun bulunmayan imalat, ücretsiz olarak düzeltilir.

• Fenni mesuliyet, iş bitimine kadar Taşeron’a aittir.

---

10- MALZEMENİN MUHAFAZASI

Taşeron, şantiyeye getirdiği veya İşveren tarafından teslim edilen tüm malzeme, makine ve ekipmanların korunmasından sorumludur.

---

11- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Taşeron, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Meydana gelebilecek iş kazalarından doğrudan sorumludur.

---

12- EK İMALATLAR

Projede bulunmayan ancak yapılması zorunlu görülen imalatlar için fiyat, Bayındırlık Bakanlığı Birim Fiyat Cetveli esas alınarak belirlenir.

---

13- KUSURLU MALZEME VE HATALAR

• Standartlara uygun olmayan malzeme ve imalat, İşveren tarafından kabul edilmeyecek ve ücretsiz olarak değiştirilecektir.

• Kusurlu imalat nedeniyle verilen zarar, Taşeron tarafından karşılanacaktır.

---

14- SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taşeronun yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İşveren, sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda teminat irat kaydedilecek ve doğan zararlar Taşeron’a rücu edilecektir.

---

15- UYUŞMAZLIKLAR

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda …………….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.