PROJE TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

(Yüklenici ile iş sahibi arasında proje gerçekleştirme sözleşmesi)

---

1. Taraflar

Bu sözleşme, bir tarafta;

İŞ SAHİBİ (İŞVEREN):
Adı – Soyadı / Unvanı: [………………]
T.C. Kimlik / Vergi No: [………………]
Adres: [………………]
Telefon / E-posta: [………………]

ile diğer tarafta;

YÜKLENİCİ (PROJE TAAHHÜT EDEN):
Adı – Soyadı / Unvanı: [………………]
T.C. Kimlik / Vergi No: [………………]
Adres: [………………]
Telefon / E-posta: [………………]

arasında, aşağıda belirtilen hükümler çerçevesinde akdedilmiştir.

---

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu; İŞ SAHİBİ tarafından talep edilen aşağıdaki projenin, YÜKLENİCİ tarafından zamanında, eksiksiz ve sözleşme şartlarına uygun biçimde gerçekleştirilmesine ilişkindir.

• Proje Adı: [örnek: “Yazlık Villa İnşaatı / Kurumsal ERP Yazılımı / Elektrik Altyapı Tesisi”]

• Kapsam: [açıklanacak – örn. anahtar teslim, mimari çizim, yazılım geliştirme, kurulum dahil, vb.]

---

3. Projenin Uygulama Alanı ve Süresi

3.1. Proje, [konum / sunucu / işyeri / inşaat adresi / dijital platform vs.] üzerinde uygulanacaktır.

3.2. Başlangıç tarihi: … / … / 2025
3.3. Bitiş tarihi (teslim süresi): … / … / 2026
Toplam süre: [örnek: 180 gün]
Gecikme halinde cezai şart uygulanır (Madde 9)

---

4. Ücret ve Ödeme Planı

4.1. Toplam proje bedeli: [örnek: 750.000 TL + KDV]

4.2. Ödeme planı:

4.3. Ödemeler, YÜKLENİCİ’nin banka hesabına fatura karşılığı havale ile yapılacaktır.

---

5. Teknik Şartname ve Proje Belgeleri

5.1. Projenin ayrıntıları, EK-1 Teknik Şartname ve varsa EK-2 Proje Paftaları / Planları ile belirlenmiştir.
5.2. YÜKLENİCİ, söz konusu belgelere tam uygunlukla çalışmayı taahhüt eder.

---

6. Malzeme, Ekipman ve Personel

6.1. Malzeme ve ekipman temin sorumluluğu: [taraf seçilecek – örn. YÜKLENİCİ]
6.2. Projede çalışacak personelin SGK bildirim ve yasal yükümlülüğü YÜKLENİCİ’ye aittir.

---

7. İşin Kontrolü ve Kabul Süreci

7.1. Proje süresince İŞ SAHİBİ, çalışmaları denetleyebilir.
7.2. Teslimden sonra 10 gün içinde nihai kontrol yapılır. Eksik / kusurlu işler için süre verilir.

---

8. Garanti Süresi

8.1. Projenin tesliminden sonra [örneğin: 2 yıl] süreyle teknik garanti verilecektir.
8.2. Bu süre boyunca ortaya çıkan yapısal veya sistemsel arızalar, ücretsiz olarak YÜKLENİCİ tarafından giderilecektir.

---

9. Gecikme ve Cezai Şart

9.1. Teslimin sözleşme süresini aşması halinde, YÜKLENİCİ, İŞ SAHİBİ’ne geciken her gün için [örnek: 1.000 TL] cezai şart ödemeyi kabul eder.
9.2. Bu bedel, toplam proje bedelinin %10’unu geçemez.

---

10. Sözleşmenin Feshi

10.1. Taraflardan biri sözleşme şartlarını ciddi şekilde ihlal ederse, diğer taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı bildirimle feshedebilir.

10.2. YÜKLENİCİ’nin kusuruyla fesih halinde, ödenmiş bedeller iade edilir ve varsa eksik işlerin tamamlanması için başka bir yüklenici görevlendirilebilir.

---

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta, [örneğin: İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri] yetkilidir.

---

12. Yürürlük ve Ekler

Bu sözleşme 12 maddeden ve aşağıda belirtilen eklerden oluşur:

• EK-1: Teknik Şartname

• EK-2: Proje çizimleri / Yazılım şeması / Metray listesi

• EK-3: Ödeme planı

• EK-4: Personel listesi (varsa)

Tarih: … / … / 2025

---

Tarafların İmzaları

**İŞ SAHİBİ** Adı-Soyadı: …………………… İmza: ____________________ </div> <div> **YÜKLENİCİ** Adı-Soyadı: …………………… İmza: ____________________ </div> </div>

---

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ YAĞMUR YORULMAZ