ONDERAANNEMERSOVEREENKOMST

1- PARTIJEN

Enerzijds hebben ……………………………, wiens statutaire woonplaats is gevestigd te ………………………………………….. adres (hierna de Werkgever ),
en anderzijds hebben ……………………………, wiens statutaire woonplaats is gevestigd te ………………………………………….. adres (hierna de OnderAannemer ),
deze overeenkomst ondertekend onder de hieronder uiteengezette voorwaarden.

Partijen komen overeen dat de in deze overeenkomst vermelde adressen als hun officiële correspondentieadressen zullen gelden en dat alle verzonden berichten geldig zullen zijn, tenzij schriftelijk een adreswijziging wordt gemeld

---

2- ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

Het onderwerp van dit contract is de uitvoering van ……………………… werkzaamheden door de onderaannemer op het terrein van de opdrachtgever, gelegen aan het adres ………………………, in overeenstemming met goedgekeurde projecten en technische specificaties.

---

3. KOSTEN VAN HET WERK

De prijs van de in het contract beschreven werkzaamheden is vastgesteld op ……………… TL, inclusief arbeid, transport, laden en lossen, verzekeringspremies, winst van onderaannemers en algemene kosten, exclusief btw .

---

4. DUUR VAN HET WERK

De duur van de werkzaamheden bedraagt ​​………. kalenderdagen na de oplevering van de locatie . In geval van overmacht kan de periode in onderling schriftelijk overleg tussen de partijen worden verlengd.

---

5. SANCTIES VOOR HET BEGINNEN, VOLTOOIEN EN VERTRAGEN VAN WERKZAAMHEDEN

• De datum op het overdrachtsrapport geldt als de startdatum van de werkzaamheden.

• Het werk zal binnen ……….. dagen gereed zijn voor voorlopige goedkeuring.

• In geval van vertraging door de onderaannemer wordt een vertragingsboete van ………. TL per dag in rekening gebracht .

• Indien de vertraging langer dan ……… dagen bedraagt, kan de werkgever het contract zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

---

6. DEFINITIEVE GARANTIE

bij ondertekening van dit contract een prestatiegarantie . De garantie wordt terugbetaald na definitieve oplevering van het werk.

---

7. OFFICIËLE BELASTINGEN EN WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

• Alle belastingen, heffingen, verzekeringspremies, loonheffingen, inhoudingen op fondsen en andere verplichtingen zijn de verantwoordelijkheid van de onderaannemer.

• De onderaannemer zal al zijn werknemers Wet nr. 5510 .

• Werknemers van onderaannemers kunnen geen rechten jegens de werkgever ontlenen.

---

8. PRIJS- EN BELASTINGWIJZIGINGEN

De door de onderaannemer aangeboden prijzen zijn vast. Er kan geen prijsverschil worden geëist op grond van hogere belastingen, arbeidskosten of materiaalkosten.

---

9. WERKCONTROLE EN TECHNISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

• De uit te voeren werkzaamheden zullen worden gecontroleerd door de werkgever of diens vertegenwoordiger.

• Productiefouten worden kosteloos verholpen.

• De technische verantwoordelijkheid blijft bij de onderaannemer tot de werkzaamheden zijn afgerond.

---

10- OPSLAG VAN HET MATERIAAL

De onderaannemer is verantwoordelijk voor de veilige bewaring van alle materialen, machines en apparatuur die hij meebrengt naar de bouwplaats of die door de opdrachtgever worden geleverd.

---

11- ARBEIDSVEILIGHEID EN GEZONDHEID

De onderaannemer de Arbowet nr. 6331. Hij is rechtstreeks verantwoordelijk voor eventuele arbeidsongevallen.

---

12- AANVULLENDE PRODUCTIES

Voor bouwwerken die niet in het project zijn opgenomen, maar wel noodzakelijk worden geacht, wordt de prijs vastgesteld op basis van de eenheidsprijslijst van het Ministerie van Openbare Werken

---

13. DEFECTE MATERIALEN EN FOUTEN

• Materialen en vakmanschap die niet aan de normen voldoen, worden door de werkgever niet geaccepteerd en zullen kosteloos worden vervangen.

• Schade veroorzaakt door gebrekkig vakmanschap wordt gedekt door de onderaannemer.

---

14. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de onderaannemer zijn verplichtingen niet nakomt, kan de opdrachtgever de overeenkomst eenzijdig beëindigen. In dat geval wordt de waarborgsom verbeurd verklaard en zullen eventuele schadevergoedingen op de onderaannemer worden verhaald.

---

15- GESCHILLEN

In geval van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst , zijn de rechtbanken en deurwaarderskantoren van …………….. bevoegd.