ONDERAANNEMERSOVEREENKOMST

ONDERAANNEMERSOVEREENKOMST

Contractdatum: [Dag/Maand/Jaar]
Contractnummer: [Nummer, indien van toepassing]

Deze onderaannemingsovereenkomsttussen de hieronder vermelde partijen, het Turkse Wetboek van Verbintenissen nr. 6098, de Arbeidswet nr. 4857, de Wet op de Overheidsaanbestedingen nr. 4734 en andere relevante wetgeving , teneinde de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot onderaannemingsdiensten te definiëren.

1. PARTIJEN

1.1 Hoofdaannemer (Opdrachtgever / Hoofdcliënt)

• Naam/Titel: [Naam of bedrijfsnaam van de hoofdaannemer]
• Belastingnummer / TR-identificatienummer: [XXXXXXXXXX]
• Adres: [Adres van de hoofdaannemer]
• Telefoon: [XXXXXXXXX]
• E-mail: [XXXXXXXXX]

1.2 Ondercontractant (Ondercontractant / Dienstverlener)

• Naam/Titel: [Naam van de onderaannemer of bedrijfsnaam]
• Belastingnummer / TR-identificatienummer: [XXXXXXXXXX]
• Adres: [Adres van de onderaannemer]
• Telefoon: [XXXXXXXXX]
• E-mail: [XXXXXXXXX]

In deze overeenkomst "Hoofdaannemer" en "Onderaannemer" .

2. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST

Het onderwerp van dit contract is de uitvoering van een specifieke taak of dienst door een onderaannemer in het kader van de werkzaamheden die door de hoofdaannemer worden uitgevoerd, en de vaststelling van de wederzijdse rechten en verplichtingen van de partijen.

• Projectnaam / Functieomschrijving: [Bouw, logistiek, onderhoud en reparatie, schoonmaak, beveiliging, enz.]
• Adres waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd: [Volledig adres]
• Contractduur: [Start- en einddatum]
• Verantwoordelijkheden van de onderaannemer: [Gedetailleerde uitleg]
• Verantwoordelijkheden van de hoofdaannemer: [Gedetailleerde uitleg]

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DERDEN

3.1 Verantwoordelijkheden van de hoofdaannemer

• De hoofdaannemer is verantwoordelijk ervoor te zorgen dat het werk van de onderaannemer conform de voorschriften wordt uitgevoerd.
• De hoofdaannemer moet de onderaannemer tijdig voorzien van alle benodigde informatie, documenten en instructies.
• De hoofdaannemer heeft het recht toezicht te houden op de werkzaamheden van de onderaannemer en regelmatige rapporten over de voortgang van het werk te vragen.

3.2 Verplichtingen van de onderaannemer

• De onderaannemer is verplicht de in het contract gespecificeerde werkzaamheden volledig en tijdig af te ronden.
• OnderAannemers zijn verplicht de verzekeringsprocedures van hun werknemers te regelen en zich te houden aan de Arbo-voorschriften.
• De onderaannemer verbindt zich ertoe tijdens de werkzaamheden geen schade aan het milieu te veroorzaken, veiligheidsmaatregelen op het werk te treffen en de relevante wetgeving na te leven.
• De onderaannemer zal de hoofdaannemer regelmatig rapporteren.

4. VOORWAARDEN VOOR VOLTOOIING VAN DE WERKZAAMHEDEN EN LEVERING

• De onderaannemer verbindt zich ertoe het werk binnen [X] dagen te voltooien en aan de hoofdaannemer te leveren.
• Tijdens de overdrachtsfase inspecteert de hoofdaannemer of het werk voltooid is en conform het contract .
• In geval van onvolledige of gebrekkige oplevering van het werk is de onderaannemer verplicht de gebreken binnen de gestelde termijn te verhelpen.

5. KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

• Totale contractwaarde: [X TL/USD/EUR]
• Betaalmethoden: [Bankoverschrijving / Elektronische overschrijving / Cheque / Contant]
• Betalingsvoorwaarden:
  • Aanbetaling: [X TL], Betaaldatum [Dag/Maand/Jaar]
  • Tussentijdse betalingen: [X TL], betaaldatums [Dag/Maand/Jaar]
  • Vervaldatum: [X TL], Betaaldatum [Dag/Maand/Jaar]
• De hoofdaannemer betaalt de onderaannemer binnen de vastgestelde termijnen, op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de ingediende voortgangsrapporten .
• Als een onderaannemer het werk niet voltooit of contractbreuk pleegt, kunnen betalingen worden beperkt of stopgezet.

6. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST EN BOETEBEPALINGEN

6.1 Beëindiging van het contract

• Indien een van beide partijen de contractvoorwaarden schendt, kan de andere partij het contract eenzijdig beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving.
• Indien de onderaannemer het werk niet binnen de in het contract vastgestelde termijn voltooit, heeft de hoofdaannemer het recht het contract te beëindigen en schadevergoeding te eisen.

6.2 Strafpunten

• De onderaannemer stemt ermee in een boete van X% van de totale contractprijs te betalen.
• Indien de hoofdaannemer niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt er dagelijks een rente over de achterstallige betaling in rekening gebracht.

7. PRIVACY EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

• De partijen mogen de informatie die zij op grond van deze overeenkomst verkrijgen, niet met derden.
• Het eigendom van het door de onderaannemer voltooide werk blijft bij de hoofdaannemer en kan, tenzij anders vermeld, niet aan derden worden overgedragen.

8. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

• Partijen zullen ernaar streven eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst in de eerste plaats door middel van onderhandelingen .
• In geschillen die niet tussen de partijen kunnen worden opgelost, de [stads]rechtbanken en handhavingsinstanties bevoegd.

9. SLOTBEPALINGEN

• Deze overeenkomst [X] exemplaren en is door de partijen gelezen en ondertekend.
• Geen van beide partijen mag de voorwaarden van deze overeenkomst wijzigen zonder schriftelijke kennisgeving.
• De partijen verklaren dat zij de voorwaarden van deze overeenkomst aanvaarden.

📌 HOOFDAANNEMER (Opdrachtgever / Hoofdaannemer)
Naam-Achternaam / Functie: [Naam hoofdaannemer]
Handtekening: __________

📌 ONDERAANNEMER (Onderaannemer / Dienstverlener)
Naam-Achternaam / Functie: [Naam onderaannemer]
Handtekening: __________